索赔申请书
最新索赔申请书合集。
随着社会职场的不断规范,有各项事务需要申请书。申请书是一种我们表达自己想法的手段。本篇文章是我们为大家精选的关于“索赔申请书”的精心整理,记得将这个链接加入收藏夹方便下次打开!
索赔申请书【篇1】
工程名称:
新建古恰中心小学教学楼工程
索赔单位:
大庆市第七建筑工程有限责任公司
建设单位:
肇源县教育局
索赔的详细理由及经过:
我公司承建的,新建古恰中心小学教学楼工程,因甲方资金不到位,导致工程停工,具体造成损失工程量如下:
鉴于此我方深信,贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿!
具体补偿细目如下。
1、工人窝工费:从20xx年4月15日至20xx年4月30日生活区入住等待工作的人数为25人,管理人员5人。
工人:25人xx15天xx100元/天=37500元
管理人员:5人xx15天xx150元/天=11250元
2、劳务人员二次进退场路费:4000元。
劳务工人需要二次进场,因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。
3、停工初期现场清理费:3000元,因工程是在其施工期间,各工种一律停止施工后,项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道,保护部分已完工程,清理和集中施工材料和机具,清理施工区域内的所有建筑垃圾等。
扣件租金增加费:2500元
5、塔吊的闲置费:2500元
6、工地留守看护人员管理费:1500元
水电等临时设施的闲置费按每月1000元计算现对以上事项提出索赔。索赔合计:63750元。
索赔单位负责人(签字):xx
日期:xx年xx月xx日
工程索赔意向通知书于xx年xx月xx日收到
索赔申请书【篇2】
交通事故索赔申请书范文
题要 在交通事故发生之后,交警会到事故现场勘查,确定事故责任。如果涉及到人员的伤亡,责任方应根据交通事故责任认定书进行赔偿。但有的时候责任方可能会拖延、拒绝赔偿,这时候,伤者就可以提交交通事故索赔申请书给法院,要求法院强制执行。下面律师365小编将为大家带来交通事故索赔申请书的范文,希望可以对您有所帮助。
交通事故赔偿标准 交通事故赔偿协议书 交通事故赔偿 交通肇事赔偿标准 交通事故理赔 交通事故死亡赔偿金
在交通事故发生之后,交警会到事故现场勘查,确定事故责任。如果涉及到人员的伤亡,责任方应根据交通事故责任认定书进行赔偿。但有的时候责任方可能会拖延、拒绝赔偿,这时候,伤者就可以提交交通事故索赔申请书给法院,要求法院强制执行。下面小编将为大家带来▲交通事故索赔申请书的范文,希望可以对您有所帮助。
▲一、交通事故索赔申请书
交通事故损害赔偿执行申请书范文
申请人:xx,男,19xx年x月xx日生,住址:xx,电话:xxx。
被申请人:xx,男,19xx年xx月xx生,住址:。
申请人与被申请人因道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案,业经xx人民法院做出xxxx号刑事附带民事判决书。现该判决已生效,而被申请人却没遵照判决书履行义务。为此,特申请贵院给予强制执行。
请求目的:
1、请求被申请人支付经济损失赔偿款xxxxx元,并自本判决生效第二日起加倍支付迟延履行期间的利息至全部支付完毕之日止;
2、被申请人承担申请执行费用。
事实与理由:xxxxx
此 致
xx人民法院
申请人:
二0xx年xx月xx日
▲二、交通事故赔偿所需要的材料
身份证、驾驶证、行车证、保单、银行账户、责任认定书、维修发票、赔偿凭证,如果涉及人伤的需要病例、医疗发票、伤者身份证,涉及伤残的还要伤残鉴定书。
应提供下列材料的原件:
(1)受伤者身份证、户口本、在杭州的居住证明(如果有);
(2)道路交通事故认定书;
(3)门诊病历本;
(4)医院住院病历;
(5)医疗费发票、后续医疗费证明,残疾辅助器具费发票;
(6)关于休息误工的医疗诊断证明、劳动合同、工资单或者收入证明、个人所得税交税证明,扣发工资收入证明(如果有);
(7)关于需要护理的证明、护理费发票或收条;
(8)交通费住宿费票据;
(9)关于需要营养的诊断证明(如果有);
(10)司法鉴定书和鉴定费发票(如果已鉴定);
(11)未成年子女或年迈父母的户口本、以及视情况提供家庭兄弟姐妹户籍证明(如果有);
(12)视情况提供其他材料。
在对交通事故的损失进行索赔的时候,当事人应准备好充足的材料,这些材料中包括了就医证明、交警出具的交通事故责任认定书、个人身份证明等等,如果涉及到交通费、住宿费等费用,还应提供相关的证明材料。
索赔申请书【篇3】
申请人:程__,女,1971年12月23日生,住址:_________77号,身份证号码:_____,电话:___。申请事项:…
申请人:程__,女,1971年12月23日生,住址:_________77号,身份证号码:_____,电话:___。
申请事项:
支付申请人保险赔偿款301600元。
事实与理由:
20__年11月17日上午9时许,申请人经赣____车主涂全南许可,在自家家门口驾驶该车倒车过程中,不慎撞伤钟秀美(农村户口,在城市连续居住1年以上),经赣县人民医院抢救无效死亡。赣县公安局立案后以申请人情节显著轻微、危害不大、不认为是犯罪撤销该案。事后申请人根据有关法律规定,与钟秀美的父母达成赔偿协议,并赔偿钟秀美的父母各项费用合计301600元。根据赣____车主涂全南与贵公司签订的'《机动车交通事故责任强制保险合同》和《神行车保系列产品保险合同》约定,贵公司对申请人赔偿钟秀美父母以上费用,应在保险赔偿限额内承担赔偿义务,申请人现依法依约书面向贵公司提出申请,请贵公司履行赔偿义务。
此致
申请人:____
日期:20__年__月__日
索赔申请书【篇4】
误工索赔申请书
尊敬的中建四局第三建筑工程有限公司
金域上郡花园项目部领导:
根据中建四局第三建筑工程有限公司金域上郡花园项目部发给我们单位“铝模安装项目分包单位进场许可通知书”的约定.我们公司共有62名专业铝模施工人员于2013年7月28日按通知书规定的日期准时、足员进驻施工现场。在我们进场后,由于贵公司项目部不能按时把施工场地移交,一直拖至2013年8月7日才勉强移交了6A栋楼面给我们,并且与其他工种在狭窄的楼面上进行交叉施工,从7月28日进场后至8月7日整整耽误了我们62名专业安装工人9天的黄金时间。尊敬的领导,铝模板安装工程目前在国内尚属于新型的建筑工艺,专业熟手的铝模安装工人很是缺乏。为了集聚到更好.更多有经验.熟手的工人,我公司采取和工人们在每次进场前就订立劳务协议的方式,以此确保能召集到更有素质的工人和保证铝模板安装工程的质量。在我们与工人签订的协议书中有明确规定:“工人进驻工地安置后,第二天开始(除雨天外)开始计算工资,每人每天工资为人民币280元,伙食每天每人为人民币20元,共计人民币300元,并提供良好的工作和住宿环境。”只有在保证工人的利益的前提下,我们才能聚集到大量的专业工人。
可是,由于贵公司项目部未能按通知书的约定时间让我们工人进行铝模板安装作业,使我公司在待工的9天中不但没有产出相应的经济效益,而且还必须按劳务协议直接赔付给工人的赔偿工资就高达人民币167400元。(计算方式:62人×300元×9天)以上的不必要损失是贵公司项目部计划有误所导致。贵公司是在建筑领域内的知名国有企业,以“诚信、共赢”等良好品质作为企业精神,因此请求贵公司项目部给予我们公司相应的误工赔偿,以示公正。
此致
敬礼
珠海横琴新区中葆建材科技有限公司
2013年8月9日
索赔申请书【篇5】
中国人民财产保险股份有限公司:
兹有我院住院患者小李,男,45岁。因右小腿砸伤,当时诊断:右胫骨下1/3粉碎性骨折。于20xx年11月6日在我院做骨折切开复位钢板内固定术。术后一年拆除内固定钢板,患者行走后出现右小腿骨折处疼痛、肿胀,经x线检查发现右胫骨发生二次骨折。于20xx年12月7日再次住院行右小腿夹板外固定,右小腿免负重,应用促进骨折愈合药物及改善局部血液循环类药物等治疗,于20xx年5月31骨折愈合出院。用人单位凌源钢达集团公司认为二次骨折与内固定钢板拆除过早有关,属医院方医疗失误。要求负担20xx年12月7日至20xx年5月31日住院期间的医疗费(元)。
凌源钢城中心医院已在中国人民财产保险股份有限公司参加《医疗责任保险》,特此申请索赔,索赔金额壹万伍仟壹百玖拾肆元贰角贰分整。¥:元。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
索赔申请书【篇6】
jAb88.COM
1.停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,复工单,一般人员是每天每人15元,管理费是人工费的20%,机械停滞费按机械台班的40%走。如果有干扰的话,可以计取干扰费用
2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发
包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):
费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期 人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面
人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。(反之,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时,承包人的保函金额相应折减,则合同价内的保函手续费也应扣减。)
3.停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。
4.停工索赔分为两个方面:
1、如果是承包商的原因造成停工,业主是否进行索赔,要看停工是否会影响到总工期,不影响的话就不涉及费用,一般合同中都有关条文。
2、如果是业主方面的原因造成停工,承包商从费用和工期两个方面进行索赔:索赔费用包括人工窝工费、机械停滞费、停工期间的管理费用。
(1)人工窝工费应按窝工人数、天数、工日单价计算;
(2)机械停滞费的计算要区分是租赁机械还是自有机械,租赁机械停滞费应按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费计算,自有机械一般按台班折旧费计算。
(3)停工期间的管理费用包括现场管理费及企业管理费,按一定的比例计取。
停工一般不会影响到工程量的变动,所以不存在利润索赔。
工期索赔主要是要求顺延工期。
5.想按合同上有没有依据,如果没有的话,看你损失了什么损失人工按工日计算,损失材
料按材料的市场价计算,机械损失按误工费+损耗费+油钱计算,完后合计计取定编税金。
索赔申请书【篇7】
申请人:朱晓伟,男,1977年4月3日生,汉族,住广州市越秀区广善街1号403房。
申请事项:请求中国人民保险公司广州市白云支公司按照机动车辆保险单的约定向申请人支付车辆损失险与第三者责任险。 事实与理由:
项规定,是造成事故的主要原因,负事故的主要责任。二、梁炬清驾车变更车道时未注意安全及让行,其行为违反《中华人民共和国道路交通管理条例》第七条一款规定,是造成事故的次要原因,负事故的次要责任。三、乘车人梁汝宏,梁金华不负事故责任。事后,申请人向清远市公安局交通警支察队提出重新认定责任的申请,清远市公安局交通警察支队维持了首次认定的结果。申请人为此支出的事故修理费等相关费用近九万元,为伤者垫付了十二万元的医疗费。事故发生后,申请人向贵司提出车辆损失与第三者责任保险理赔请求,贵司受理并且作出了车辆零部件询
报价单,贵司告知申请人,申请人应该首先处理与伤者的医疗赔偿纠纷,申请人取得申请人与伤者的调解书或法院的判决书后,贵司会一并对车辆损失与第三者责任险进行理赔。
贵司的工作人员并强调:一起交通事故针对一张保单的多项理赔事项只进行一次理赔,多个理赔项目一并处理。
伤者梁汝宏,梁金华直到20xx年10月才向广州市白云区人民法院提起民事诉讼,法院分别判决申请人承担梁汝宏285726元,并对总额为419608元承担连带责任;承担梁金华8498元,并对总额为12127元承担连带责任。随后申请人向广州市中级人民法院提起上诉,广州市中级人民法院于20xx年2月13日作出如下判决,申请人承担梁汝宏254212元,并对总额为374588元承担连带责任;承担梁金华8128元,并对总额为11611元承担连带责任。
在诉讼期间,申请人还到了贵司位于德政路的营业场所进行理赔,贵司的工作人员再次告知申请人等待此案审结后再对车辆损失与第三者责任险进行理赔。申请人认为目前此案已经结案,客观条件已完全具备贵司要求的理赔条件,烦请贵司审核申请人所提交的附件,尽快对申请人作出理赔。
申请人:
二OXX年三月九日
索赔申请书【篇8】
尊敬的保险公司:
我是您公司的忠实客户,保险单号为XXXXX。我在此向贵公司提交一份关于我所遭遇的汽车事故的索赔申请书,并详细陈述我在该事故中所遭受的损失以及索赔的原因。
时间回溯到XX年XX月XX日晚上7点30分左右,我驾驶我的爱车,一辆XX品牌汽车,沿着市区的主干道行驶。当时,遇到了一个严重的交通事故,导致我不得不紧急制动并闪避其他车辆。然而,无论我怎么努力尝试避免,一辆公交车从侧面猛烈地撞击到了我的车辆。
根据现场的眼见和报警记录,这是一起明显的对方全责事故。公交车司机在过马路的时候违章闯红灯,导致了这一悲剧的发生。我当时的车速在道路限速范围内,并且我的车辆保持着正常的行驶状态。然而,公交车司机的不负责任的驾驶行为却给我的车辆和我自己带来了严重的损失。
首先,我的车辆严重受损。前保险杠、车头、车侧以及车尾均被撞击得无法辨认。不仅出现了大面积的凹陷和破损,而且底盘也受到了严重损伤。维修工坚定地告诉我,这些损害无法简单修复,需要进行全面的重建和修复。这将对我造成巨大的工程和财务压力。
其次,我自身也遭受了不小的伤害。由于事故发生时的突发撞击,我的身体瞬间被甩出了座位,撞击到了方向盘和仪表板。我的胸部和腹部遭受到了严重挤压和外伤,导致呼吸困难以及严重的疼痛。在经过医院的检查后,诊断为胸椎骨折和软组织损伤,需要长期的康复治疗和医药费用投入。
基于以上的损失和事故原因,我诚恳地请求贵公司能够对我进行相应的赔偿。具体来说,以下是我对贵公司的索赔要求:
1. 车辆损失赔偿:根据维修工的估算,修复我车辆所需的费用至少为XX元。我希望贵公司能够按照事故损失标准和政策向我支付此金额,以便我重新修复我的爱车。
2. 医疗费用赔偿:我因事故而承受了大量的医疗费用,包括检查、治疗、康复和药物费用。我希望贵公司能够对这些费用给予合理的赔偿,以便我能够继续接受必要的治疗。
3. 损失的精神抚慰:这次事故给我带来了巨大的恐惧、痛苦和烦恼,也给我的工作和家庭造成了很大的困扰。我认为贵公司在赔偿上应该给予我应有的关心和抚慰。
最后,我希望贵公司能够尽快处理我的索赔申请,并对我的损失进行公正合理的赔偿。我真诚地希望我们能够友好地解决这起事故,并继续保持我们长期以来的合作关系。谢谢您对我的关注和支持。
此致
敬礼
[申请人姓名]
[申请人联系方式]
以上就是《最新索赔申请书合集》的全部内容,想了解更多内容,请点击索赔申请书查看或关注本网站内容更新,感谢您的关注!
文章来源:http://m.jab88.com/j/171059.html
更多猜你喜欢
更多- 最新落户申请书热门 在这个科学进步、文化发展的时代里,对于申请书我们已经不再感到陌生。然而,要想撰写一份能够引起人们兴趣的申请书,就需要一定的技巧与方法。在经过筛选的过程中,我们发现“落户申请书”是一篇非常值得一读的文章,希望这些资料能够为你的工作和学习提供实质性的推动。...
- 最新走读申请书十二篇 这篇文章将从多个方面来透彻理解“走读申请书”,随着人们公德心的提高,值得一提的是写申请书时应使用叙述的方法,语言要准确,怎样书写申请书更容易获得审批?我们为您呈现了本页的精华敬请浏览!... 走读申请 04-02
- 申请陪读申请书 老师工作中的一部分是写教案课件,只要课前把教案课件写好就可以。要知道一份完整的教案课件,可以避免忘记教学过程的知识点。那写教案课件要具备哪些步骤?下面是小编为你精心整理的“申请陪读申请书”,还请你收藏本页以便后续阅读。
尊敬的教育部领导:
您好!我是某某某,我怀着无比激动和期待的心情写下这封陪读申请... 陪读申请书 07-22
- 申请职务申请书 社会不断变化进步,申请书在现实生活中的使用相当普遍。申请书是为了向上级或相关部门说明理由并提出请求而撰写的文书。88教案网小编极力推荐的"申请职务申请书"是一篇您不容错过的文章,请您继续阅读以下内容以了解更多相关话题!...
最新更新
更多- 2024热血口号109句 88教案网整理了关于热血口号的相关信息。不为失败找借口,要为成功找方法,好口号是激发团队信心的关键。口号要满足活动的宣传需求,口号可以引导人们走向成功和幸福之路。真正的力量来自内心的坚守!...
- 四季名言警句77句 “春天虽然美丽,但硕果累累的秋色却透露出丰收的喜悦。”名人的名言可以鼓励我们勇敢地探索未知的领域和世界,名人格言可以启发我们的思考帮助我们认识到不同文化的价值。根据您的需要88教案网编辑整理了四季名言警句以解答您的疑惑,希望这些句子能够给你一些启示请将它们归档备用!... 四季名言警句 08-02
- 小班食品安全教案合集 每个老师不可缺少的课件是教案课件,每位老师应该设计好自己的教案课件。写好教案课件,也能让老师及时去总结和反思教学情况。那好的教案课件怎么写?为此,小编从网络上精心整理了《小班食品安全教案合集》,不妨参考一下。希望你喜欢!1、帮助幼儿了解引起肚子痛的原因,知道肚子痛的处理方法。2、知道夏季不能吃过多的... 小班食品安全教案 08-02
- 校服爱情文案(通用111句) 他们穿上校服,扣上领口,就像是变身为勇敢的校园战士,保卫他们的爱情领地。~~想和朋友分享?以下由我们为大家精心整理的“校服爱情文案(通用111句)”,强烈建议你能收藏本页以方便阅读!... 校服爱情文案 08-02
- 搜索引擎申请服务合同范文 甲方:_____________ 乙方:_____________ 一、搜索引擎申请合同(下称合同)的确认与接受 1.搜索引擎登录服务由相应的网络服务商所有并运作,此服务在本服务合同的条款... 申请商标服务合同 11-18
- 销售部门工作计划(汇集十四篇) 工作计划按任务的类型可分为:日常的计划的和临时的工作计划,如何保证工作计划能稳定发挥起最大作用呢?88教案网小编为您整理了一些与“销售部门工作计划”有关的资料供您了解参考,希望这篇文章对您有所启发并能够让您更加了解相关知识!... 销售部门工作计划 08-02
- 三年级写作业心得体会汇编 生活是多元的,每个阶段就每个阶段的认知,此时此刻我们可以试着写一篇心得体会。写心得体会可以及时地记录当下的感受。88教案网的编辑从您的要求出发提供了这份有价值的“三年级写作业心得体会”,建议将这个链接添加到你的书签夹中方便随时查看!... 三年级写作业心得体会 08-02
- 2024教师考核自我鉴定9篇 我们往往都需要撰写自我鉴定,自我鉴定是个人在一个阶段对自己的学习和工作生活等表现的一个自我总结。自我鉴定一般可以分为下面几类,如毕业自我鉴定、实习自我鉴定、工作自我鉴定等等,经过深入研究栏目小编为您综合了“教师考核自我鉴定”,希望您能从本文中找到所需的参考信息。... 教师考核自我鉴定 08-02
- 劳务派遣合同书合集 随着人们越来越相信法律的处理方式,签订合同可以避免事情拖拉,产生问题,合同里面要有什么内容呢?感谢查阅栏目小编为你推荐“劳务派遣合同书”,如果您在阅读本文时感到开心我就感到很成功!... 劳务派遣合同书 08-02
- 索赔申请书模板10篇 一般来说申请书是具有一定的格式的,申请书也与我们的生活有着密切的联系。有没有可以参考的申请书模板范文呢?根据您的要求我们为您整理了以下相关信息:“索赔申请书”,谢谢你的收藏我会保持用心创造美好的故事!... 索赔申请书 07-02
- 2024最新打羽毛球作文 每个老师上课需要准备的东西是教案课件,因此教案课件不是随便写写就可以的。只要老师写的教案课件优秀,也能认识到教学过程中不足。你认为好的教案课件应该是怎么样的?小编现在推荐你阅读一下最新打羽毛球作文,更多信息请继续关注我们的网站。河源那边建立的娱乐场地已经有很长一段时间了,我却没怎么利用过。趁... 打羽毛球作文 08-02