个人劳务分包合同集合9篇。

合同在我们生活中的地位也逐渐变得重要。签订合同要注意是否遵循合法原则，我们拟制合同需要注意哪些细节？我们生活中离不开“个人劳务分包合同”让我们一起来了解一下，如果您希望获取更多关于这个话题的信息请关注我们的网站！

个人劳务分包合同 篇1

劳务分包合同护坡

随着城市化不断进步，建筑垃圾和工业垃圾日益增多，对生态环境的破坏也越来越严重。对于生态环境的保护已经成为社会各界关注的焦点。在这种情况下，护坡作为生态环境建设的一个重要环节，越来越受到人们的关注。而在护坡过程中，劳务分包合同起着非常重要的作用。

劳务分包合同是指原始合同双方，即承包主体和承包人，合同中明确约定承包人需要将原合同下指定劳务部分外包给第三方的合同。在护坡建设中，劳务分包合同通常涉及以下内容：

1. 护坡设计和施工方案，包括土方、石方、植被等方面的设计和实施；

2. 材料采购、运输和安装及施工所需要的设备和工具的租赁；

3. 施工期限、阶段性目标和安全措施的制定；

4. 劳务分包费用的约定和支付方式；

5. 双方的违约责任和解决争议的方式。

劳务分包合同的签订将有助于提高护坡施工效率和质量。因为第三方承包商通常更有经验和专业知识，能够更好地完成合同规定的工作。同时，分包商也将负责监督自己的员工，按照施工方案和时间表进行施工，确保项目顺利完成。这样可让承包人在不降低工程质量的前提下，有效地降低投入成本，并且减少了与施工相关的后勤支出，让原始承包方能够更加便捷地对整个项目质量和进展进行监督和管理。

但是劳务分包合同在实践中也存在一些问题，如:

1. 未能准确描述所承包的任务及工作量和质量，导致分包商执行不完全或不满足原始承包方的要求；

2. 分包商不清晰或未能满足被分包的任务的实际期望和要求；

3. 分包商缺乏设备、资金等资源，未能履行合同；

4. 纠纷导致的时间和成本损失。

以上问题的出现，都与劳务分包合同中预设的合同内容不充分有关。

在劳务分包合同中，需确保以下关键环节的充分描述：

1. 工作内容: 务必确保准确描述需要被分包的任务及工作量和质量；

2. 工期: 合同中一定要有准确的期限和目标日期，以确保任务按时完成；

3. 技术标准：确定合适的技术标准，确保分包商的施工能够满足预期；

4. 工具和设备：在合同条款中务必明确所需工具和设备，以确保分包商的的成功完工。

5. 价格与支付条件: 要求在合同期间确定分包费用，确保任务的完成后得到合理的报酬。

最后，为了确保劳务分包合同在护坡项目中得到完美的体现，我的团队已经确立了多项质量监督和管理机制，以对分包商的工作进行全面的监控，确保任务的准确完成，并避免出现较大风险。同时，我也将不断提升自己和团队的专业技能和作业能力，为护坡工程的建设做出更多贡献。

个人劳务分包合同 篇2

项目承包单位：___________

项目承包单位授权负责人：(下称甲方) ___________电话：___________

劳务班组分包负责人：___________(下称乙方) 电话：___________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 杨威 (以下简称为“项目承包单位授权负责人或甲方”)与工程劳务班组分包负责人(以下简称乙方)已经签订施工承包合同(以下称为“合同”)，双方就劳务班组分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务班组分包负责人情况

(附双方负责人身份证、常驻地址、电话、按指纹)

2、班组分包工作对象及提供分包内

工程名称：

工程地点：

分包范围：_#楼室内精装修工程_____

提供劳务分包班组内容：___________

3、分包工作期限

工期：_______年_______月_____日 至 ______年_______月_____日 ，总日历工作天数为： _______ 天，如因不可抗力、总包、甲方原因需要工期顺延时实际工期相应顺延。

4、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定合格等级。

5、协议文件及解释顺序

(1)本合同;

(2)本合同附件;

(3)本工程施工总承包合同;

6、标准规范：按本工程总包合同约定。

7、总包合同

7.1当劳务分包班组要求时，工程承包人可向劳务班组分包人提供一份总包合同 (有关承包工程的价格细节除外)的复印件供查阅。

7.2劳务班组分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

8、图纸

8.1劳务分包班组所需图纸可向承包人借用(每套图纸押金200元，无损归还时退回押金)，图纸劳务班组分包人可自行复印，相关技术标准、图集自备。

9、项目经理

9.1项目承包单位委派担任驻工地履行本合同的甲方现场项目负责人为： 王占伟 ，职务： 甲方现场项目经理 。

10、甲方义务：

10.1、组建与现场工程项目相适应的管理班子;

10.2、在开工前向乙方提供具备劳务作业开工条件的施工场地(满足完成本合同劳务现场作业所需的水、电供应、施工道路畅通、材料垂直运输的要求);和总包方沟通办理工人、设备入场所需的手续(包括各种工作证件、材料设备入场登记);

10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量测量、实验化验的控制、监督、检查和验收;

10.4、负责施工及安全技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

10.5、按时提供图纸深化和变更资料，及时提供甲供材料，保证施工需要;

10.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬及监督乙方工人工资的发放;

10.7、负责与总发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

11、乙方(劳务分包班组负责人义务)

11.1、根据本合同劳务分包的范围进行组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;开工前需提供进场人员花名册及身份证复印件，并提供相关原件供查验;人员变更时需及时(提前2天)报工程承包人相关资料。

11.2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，按月或阶段提交施工计划和劳动力保障安排措施，经工甲方(或甲方现场项目经理)批准后严格实施;

11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

11.4、自觉接受甲方(或甲方现场项目经理)及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方(或甲方现场项目经理)随时检查(设备、材料保管、使用情况、其操作人员持有效证上岗情况)并与现场其他单位协调配合，照顾全局;

11.5、按甲方(或甲方现场项目经理)统一规划堆放材料、机具设备，按甲方(或甲方现场项目经理)标准化工地要求放置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

11.6、按时提交报表、完整的原始技术、签证资料，配合甲方(或甲方现场项目经理)办理交工验收的资料;

11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完部分工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

11.8、乙方所需施工工具均由乙方自己提供，由甲方购买的相关材料均由乙方负责上料并负保管;如有工程甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施，乙方应合理使用并负保管不得损坏;

11.9乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11.10在开工前向工人提供下列生产、生活临时设施： 工人宿舍、生活用电用水，如果有交验要求和保护责任的：使用前自行验收，并承担损坏修补责任和费用;

12、安全施工与检查、事故处理

12.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

12.2、甲方(或甲方现场项目经理)不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方(或甲方现场项目经理)原因导致的安全事故的，由甲方(或甲方现场项目经理)相应责任及发生的费用。

12.3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应进行安全防护措施，经甲方(或甲方现场项目经理)认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

12.4、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，应符合安全标准要求，由乙方自行负责提供，并随时接受甲方(或甲方现场项目经理)查验。

12.5、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方(或甲方现场项目经理)，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

13、保险

13.1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并提供购买保险凭证。如因未购买保险而造成的人身伤害及直接经济损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。甲方也可为乙方代为购买保险，所需费用从乙方工程款中扣除。在乙方安全措施、操作规范都符合甲方要求的情况下如果发生工伤及死亡事故，甲方只承担保险公司理赔范围之内的部分，赔偿剩余部分甲方有权从后期工程款里直接扣除;如果乙方的安全措施、操作规范不符合甲方要求，发生工伤或死亡事故一切后果均由乙方承担，甲方所买保险的最终解释权归甲方，乙方无条件配合甲方后续的善后处理工作并接受甲方的相应的处罚。(工人在上班时间、施工现场之内发生意外方可判定为工伤，下班时间或工地以外发生意外甲方不承担任何责任)，如果因乙方工人在现场打架斗殴造成的伤害所有费用由乙方自行承担并接受甲方的各种处罚。

13.2、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

14、材料、设备供应

14.1乙方应在接到图纸后 2 天内，向甲方(或甲方现场项目经理)提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后，甲方(或甲方现场项目经理)应按乙方供应计划要求，组织货源并及时提供;货到施工现场需要乙方卸车、运输、入库、上楼的，乙方必须及时组织劳动力进行配合，如因乙方配合不及时不到位的原因造成的损失的所有损失由乙方承担，并且甲方有权对乙方进行处罚。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方(或甲方现场项目经理)负责处理相关后续事宜;

14.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏的，乙方应赔偿，并承担因此造成一切经济损失。

14.3由乙方负责承担的低值易耗性材料(见附表);

14.4由甲方、总包方供应的材料除正常图纸排版损耗以外的部分(或见甲方与总包方的材料损耗表)由乙方承担并接受甲方相应的处罚;

15、劳务报酬

15.1本分包合同为为固定单价合同，单价后期不再调整，工程量以实结算。

15.2本工程施工为 工种单项承包,计价标准为：

原顶面乳胶漆 元/m2(工艺描述： )、墙面壁纸粘贴 元/m2、(工艺描述： )墙面胶乳漆 元/m2(工艺描述： )、石膏板吊顶胶漆 元/m2(工艺描述： )、公共部分墙面胶乳漆 元/m2(工艺描述： )，含基层处理、上料、食宿、工具(耗材)等自理。

16、工程量的确认

本工程采用实际确认的工程量来计算劳务报酬的，由乙方每月25号将完成的工程量报甲方(或甲方现场项目经理)，由甲方(或甲方现场项目经理)对乙方进行确认;针对乙方未经甲方(或甲方现场项目经理)认可的、超出设计图纸范围、因乙方原因造成返工的工程量，甲方(或甲方现场项目经理)不予计量。

17、劳务费的付款方式

l 7.1本项目无预付款，每月25号报当月产值，月进度款按当月产值的 65% 发放，发放日期为次月10-15日;劳务费发放时乙方需向甲方提供真实的工人签字的工资发放表;在发放劳务费之前甲方不提供任何工人食宿费用，此费用由乙方自行解决，最终竣验收合格交付总发包人之后，一次性付至总合同约定范围内工程量80%的劳务费，结算完成后支付95%的劳务费，质保金5%在质保期满之后无息支付。

17.2本合同因工程变更调整而追加的劳务费、点工费，在工程决算审计确认后，随决算款同期支付(包括质保金)。

18、施工变更

18.1施工中如因业主要求或设计变更而发生的对原工作内容的变更，乙方应按照要求，调整施工计划，增减合同中约定的工程量，但误工费(如发生)的计取以发包方(业主)书面签认为准，此部分费用不随进度款同期支付，在整体工程审计结算后一并支付。

18.2施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用、直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

18.3因劳乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

19、施工验收

19.1乙方应配合甲方(或甲方现场项目经理)对其工作进行的初步验收，以及甲方或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收的;

19.2隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。

19.3工程质量保修期内发生的因甲供材质量缺陷维修由甲方承担所需材料费，乙方承担其他费用。

20、违约责任

20.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(1)甲方(或甲方现场项目经理)未对乙方技术交底的;

(2)工程甲方(或甲方现场项目经理)强制要求乙方作业人员违反质量及安全标准施工的。

20.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付工程结算额 0.1%的违约金;

(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准导致甲方受到总包人违约处罚时，乙方应无偿修复并无条件承担该部分罚金;如因此延误进度款支付时，乙方劳务费相应延迟，乙方不得要求提前支付。

(3)因工程总包人原因导致本项目工程款延误支付时，乙方应配合甲方进行款项催付工作，妥善安排所属工人的生活，不得聚众闹事，围堵项目部及破坏、盗抢现场财物和设施;如发生上述行为，乙方除承担相应经济赔偿和法律责任外，还需承担每次10%的罚金(按本合同结算额计)。

21、争议

21.1甲乙双方在履行合同过程中发生争议且协商不成时，可要求有关主管部门调解或仲裁，调解仲裁无效的，可向合同签署地的人民法院起诉。

21.2发生争议后，双方都应保持工作连续，保护好已完工作成果：

22、合同解除或终止

22.1如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因总包原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。双方协商终止合同，妥善处理后续事宜;

22.2本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同

22.3合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备

的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。双方协商订立清算补充协议。

23、合同份数

23.1本合同一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份。

24、补充条款

《建设工程施工劳务分包安全补充协议》。

25、合同生效

本合同双方约定 签字/盖章 后生效。

工程承包人：(签字/指印) 劳务分包班组负责人：(签字/指印)

身份证号： 身份证号：

电话： 电话：

暂住地： 暂住地：

甲方现场项目经理姓名 开户行：

电话： 指定账号

合同订立地点：

合同订立时间： 年__月__日

备注：甲乙双方身份证复印件反正面签字后后附。

个人劳务分包合同 篇3

甲方：______________

乙方：______________

甲方根据施工需要，现将_________工程的部分工作，分包给乙方，现甲乙双方就安全管理事宜达成如下协议：

一、甲方责任

1.甲方负责向乙方提供施工作业现场。

电焊机、乙炔瓶等)是否符合标准，对于不符合标准的，安全员有权制止施工。

3.甲方对工程有监督检查职责，发现安全问题及时指出，有权对乙方所属人员进行安全教育管理，对违法规定的行为进行查处。

4.甲方负责办理本工程的意外伤害保险。

二、乙方责任

1.服从甲方工作指令，非甲方安排的工作任务一律不得接受。

童工、及未成年人一律严禁使用。若使用此类人员，由此发生的一切后果由乙方承担。

安全、环保、消防等方面的教育，必须服从甲方的管理，在施工期间，必须严格遵守规章制度，自觉按照安全纪律、制度法律、法规施工。不得有违法乱纪行为，否则甲方有权对其进行处罚，并有权终止协议。

制作过程中应严格遵守安全操作规程和安全管理规定，特种作业人员(焊工、电工等)必须持证上岗，携带特种作业许可证，以备随时接受检查，作业人员名单必须报甲方一份备案。

督促施工人员严格遵守、认真执行。

检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

安

全带，工程结束后及时归还，若遗失照价赔偿，乙方应督促施工人员自觉穿戴好安全防护用品。

脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，严禁在未经验收或验收不合格的情况投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

维修以及在使用过程中发生的故障、损坏、遗失或造成的伤亡事故均由借用方来承担责任负责赔偿。

各类安全防护措施、安全警告牌，不得擅自拆除、更改，如确实需要拆除更改的，必须经工地施工负责人和安全管理人员同意，并采用必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位承担。

防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪用他用。

12.乙方在施工过程中，要保护好施工现场周围财产安全及相关协助人员的人身安全。在施工期间，出现安全事故，均由乙方自行负责，与甲方无关。

本协议双方代表签字后即生效，协议一式两份，加一双方各执一份。

甲方：______________

_______年_______月_______日

乙方：______________

_______年_______月_______日

个人劳务分包合同 篇4

甲方：建筑工程公司

乙方：地暖发泡有限公司

根据（合同法）有关规定，结合本工程实际情况双方自愿签订如下合同：

第一条、甲方将施工的滨江国际花园6#楼地暖发泡，细石砼面层分项工程发包给乙方施工。

第二条、承包方式：按建筑面积计算面积，每平方米8元。

第三条、质量标准：水泥配比满足设计要求达到验收标准。发泡层2㎝，细石砼3㎝厚，表面必须平整，平整度2米靠尺控制在5㎜内。乙方要自检，施工结束乙方通知甲方组织人员验收并签字。

第四条、乙方负责水泥包干制，工程量6132㎡地面。甲方负责提供水泥100吨。施工中实际水泥用量超出100吨，超出部分由乙方承担。

第五条、双方负责：甲方负责供应水泥、砂子及作业层的卫生清扫，放线工作。乙方携带设备人员发泡剂及所用工具进场施工，进场的职工必须遵守甲方施工现场的规章制度。

第六条、工程款支付方式：该项施工结束，经甲方验收合格（按第三条）后，甲方一次性将工程款支付给乙方。

第七条、施工安全：做好安全生产，文明施工，乙方人员在施工现场发生不安全事故由乙方自己负责。施工期间不得污染墙面。

第八条、施工工期：乙方密切配合甲方施工。

第九条、甲乙双方必须遵守合同，本合同未尽事宜。双方协商解决。

第十条、本合同一式两份、甲乙双方各执一份。

签字生效

甲方：建筑工程公司乙方：

代表签字：代表签字：

联系电话：联系电话：

20xx年8月日

个人劳务分包合同 篇5

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方本着平等互利，公平竞争，诚实信用的原则，就本工程劳务事宜，协商一致，特签订本合同，甲乙双方遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及工作内容：工程图纸及设计变更、签证及会审中所有瓦工作业工程。

平整、回填及清挖基槽、承台、垫层、承台砖模、基础梁砖模、承台抹灰、基础梁抹灰、土方夯平后垫层、防水保护层、主体砌体、砼浇筑全部图纸内容。

2、主体工程

（。

（图纸范围内的所有砌筑工程的放线、确定皮数杆、砌筑、砌体材料的运输

四、施工工期：

开始工作日期：具体开工日期以甲方批准的开工日期为准。

五、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。安全事故的处理：劳务分包单位承担工伤保险赔偿之后5000元以内的经济损失，5000元以上的经济损失除工伤保险赔偿后，项目部与劳务分包公司各承担50%的经济损失。甲方必须投入安全设施。

六、食宿由乙方自行安排（住宿由项目部提供住房后，费用在结算时扣除），乙方自备瓦工作业所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

七、严禁酒后作业，违者每人每次罚款临时设施，三级配电以后的施工、照明等设施包含在承包单价内，由承包人自行完成和承担。

八、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：

1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；

2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调10%。

3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，

九、承包单价及付款方式：

1、承包单价：

（元/m3。

（元/m3。

（/m3。

（/m3。

（/m3。

（元/m3。

（/m2。

（/m2。

（/m2。

（砖地模及无标准抹灰/m2。

（基础至主体商砼浇筑元/m3。

（人工清基及平整夯实元/m2。

（屋面找坡、保护层、面层元/m2。

（卫生间防水、保护层填充等元/间。

（厨房防水及保护层等元/间。

（楼梯踏步抹灰/m2。

（临时工棚砌筑元/m3。

（临时墙面地面抹灰/m2。

2、结算方式

（1）乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，工程主体结构封顶后向项目部提出结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

（2）主体结构封顶发包人对单项工程进行验收，验收达到质量标准后，甲方根据双方认可的已完成工程量支付70%，剩余工程款工程全部完工验收合格后甲方除留5%作为质保金外一次性付清。

（3）乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，领取工资时随带身份证核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

（4）乙方应按月提供考勤情况。

十、税费管理费用：劳务公司承包价中包含企业管理费、人工费、措施费、住宿费、工完场清费、文明施工费等，只不含税金。未尽事宜甲、乙双协商解决。

十一、本合同一式叁份，由甲方执贰份、乙方执壹份，签字盖章后生效。工程完工，款项结清后失效。

甲方（盖章）：负责人（签字）：

负责人（签字）：乙方（盖章）：

年月日

个人劳务分包合同 篇6

甲方：______(以下简称甲方)

乙方：______(以下简称乙方)

甲方将 工程的钢筋工程发包给乙方，为明确双方责任及各自的权利和义务，确保该项工程保质保量按期完成，特制定本协议，双方共同遵守，不得违约，甲乙双方自签定之日起必须严格遵守。

一 工程概况

1、工程名称：

2、建筑面积： 约 ______平方米

3、工程工期：按项目施工进度计划

4、质量目标：合格

二 承包方式：

包清工;包辅材;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

三 工程承包范围

1、承包范围：工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目(含二次结构)。

2、乙方负责的具体工作内容：

⑴钢筋料表的编制。

⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。

⑶施工规范及常规要求。

⑷材料场内运输、装卸。

⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识牌的悬挂。

⑹钢筋的除锈、污物的清理。

⑺成型钢筋的焊接。(包括：直螺纹的连接，钢筋接头的焊接、马凳筋的制作及安装、剪力墙定位梯子的制作及安装，以上工作内容不另计工程量)。

⑻二次结构中构造柱、圈梁、过梁，拉结钢筋等全部钢筋内容。

⑼每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域内的现场清理及堆放。

⑽与其他工种的配合施工。

⑾施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐(现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上)，材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。

⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放，长于40㎝的废钢筋必须与其它废材分类集中堆放。

⒂乙方给其他班组作料，各自协商，甲方不负责给量

四 材料及工用具

1、材料管理：

① 乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。

② 乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领料单”，经项目经理批准后方可到现场材管员处领用。

③ 周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。

④ 辅材：铁丝、焊条由乙方自购。

⑤ 钢筋损耗不得超过1.5%，超出部分由承包班组负责材料费用。

2、工用具管理：

①甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、现场及楼层固定电源箱。

②甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收，双方确认验收合格后交由乙方保管使用，使用期间需做好工用具的清洁保养，工程结束时需完好移交给甲方。

③乙方自备电焊机，含电缆、手套、焊把、焊帽，扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀(套)、切断机刀片(副)、标记笔，个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。

五 质量要求

1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方的要求。

2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检互检合格后，方可报甲方核验。经甲方验收合格后方可继续施工。

4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕，应清除作业面内的杂物和油污。

5、若由于乙方原因返工，造成材料损失的除给予50-1000元/次罚款外，并按材料市价两倍赔偿。

6、由于施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由施工班组负责。

六 安全、文明施工

1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。

2、安全事故：乙方在施工过程中必须遵守安全生产纪律，若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超过5000元以上的部份由乙方承担30%费用;无违章作业时由此可能产生的误工费、休养费乙方最高负责10000元;有违章作业时由此可能产生的误工费、休养费乙方最高负责20xx0元;其余赔偿甲方负责，对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由责任人承担所有的费用及责任。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

4、文明施工：乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清，所用机械及时清理保养。每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。达不到要求的，给予每次50-500元罚款。

5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学习后上岗。否则发生一切工伤事故由承包人自行承担。

6、未经许可工地严禁住有女工和家属工，违者每日罚款50元。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

7、承包班组统一配戴安全帽。安全帽由甲方统一负责采购，费用由承包班组承担，工程结束后不退回。

8、严禁酒后上岗施工作业，一经发现罚款200元，并将饮酒工人逐出施工现场，因酒后发生的工伤事故，由乙方自行承担，甲方不担负责任。

七 工程承包费用及结算方式

1、承包费用

本工程乙方总工程量约为 ______，工程款约为 ______元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

2、计价方法

①按协议规定的工作内容一次性包死，承包单价：(按施工图纸的钢筋用量吨位计算，每吨 ______元)按照建筑面积(建筑面积计算规则执行GB/T50353-20xx算至结构外墙皮，不包括保温层，每平方米 ______元)，其中基价为 元/m2，质量奖为1元/m2，施工安全奖为1元/m2，文明施工 1元/m2。

②价款的结算：(1)凡工程质量达优良的，可全额获得质量奖;反之，不能获得质量奖。(2)凡施工期间无经济损失5000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之，不能获得安全奖

(3)凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。 ③本协议承包价格经甲乙双方协商一致后确定，甲方认为乙方已经了解该工程中所包含的工程内容、根据市场行情工人人工费可能会出现的调整及施工当地该项工程的市场价格等一系列相关因素，因此此价格一次性包死，之后不再议，此价格之外不再出现零散工。 防暑降温费用，时在工程款中扣除，职工养老金由乙方为其职工代缴。

⑤付款方式：甲方每月核算承包人的实际完成的合格工作量，按协议单价结算，并核算承包班组材料耗用量，超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。经项目部管理人员签字，项目经理审批后，每月1日—5日该班组把上月的施工任务单报到公司经营科审核，并附工人考勤表、工资表(经工人本人签字并按手印)、身份证复印件，报公司经营科审核，公司经理签字后财务科做表，30日开支;如遇特殊情况，开支顺延。承包项目完成后结清总工作量的90%，当年年底付清所结工程款，余款待工程完工，经业主验收合格，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，待竣工后 个月内付清。

⑥承包班组交通费用自理。

八 保证金的交付与退还

乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工、文明卫生、环境管理，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金 元(按承包总价的5%缴纳，此保证金必须签协议时以现金或支票方式缴纳甲方财务部，如发现本工程出现转包情况或安全发生工人人身死亡事故，此保证金甲方全部扣留)，并于协议签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还(不计付利息)。如乙方不能履行协议(如有质量、安全、文明施工、人员等问题时)，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

九 双方职责与权限

(一)甲方

1、甲方委派为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

3、甲方负责供应现场及楼层固定电源箱，做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。

4、在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方给予乙方每次50-500元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止协议。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方其它任何费用。

5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给予乙方每次500-3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方面中止协议。

6、提供食宿方便。

7、制定施工计划。

8、进行技术交底、安全交底。

(二)乙方

乙方必须遵守甲方的各项规章制度，如有违返，甲方有权给予处罚。

1、乙方委派 ______为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在协议期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方中止协议。

3、做好人员录用工作，不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于55周岁或小于16周岁的人员。特殊工种必须持有特殊工种操作证方可入场施工。对于入场的乙方工人，乙方必须向甲方上交身份证复印件、操作证(特殊工种)复印件及明细表。

4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。

5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

6、健康证、操作证等一切费用乙方自理，并且必须按市有关规定办理相关证件，乙方可以委托甲方办理，费用在结算中扣除。

7、妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。

8、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

9、制止所属人员乱拉乱接电源，在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款，同时由乙方承担由此引发事故的.全部责任和费用。

10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序及偷盗行为，违反者甲方给予1000-5000元的经济处罚并清理出场，造成后果有重大影响的除直接移交司法机关依据法律追究责任外，甲方有权终止协议。

11、乙方应竭力避免出现违章作业，如有违章施工出现安全事故，甲方不负责任何责任。甲方强调乙方所有施工人员在工地食宿，禁止乙方施工人员私自回家，乙方人员在施工工程中生病、发生交通等意外事故(包括乙方自身原因导致甲方及第三方人员受到意外伤害)，一切责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

12、施工过程中，乙方应准备充足的人员，如果影响甲方的施工和进度，其一切损失由乙方承担。乙方在人员紧缺不足的情况下，甲方有权利补充人员，其人工费由甲方来定，所发生费用从乙方工程款中扣除，延误工期所造成的损失由乙方承担。因乙方原因严重影响甲方施工进度的，甲方有权终止分包协议，并仅支付已完合格工程的50%的工程款。

13、配合工地安全员搞好安全教育和填写三级教育的有关事项。乙方所使用的建筑材料必须提前7天向甲方提供使用计划，由甲方审核后予以提供。

14、乙方保证每月发放工人工资与甲方同步进行，一旦发现乙方有拖欠工人工资的行为，甲方将依据拖欠金额对乙方加倍处罚。

15、精心组织施工，在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。

16、严格遵守操作规程，按甲方技术人员交底及施工图纸施工，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。

17、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款，二次违章辞退。

18、节约材料，施工中做到工完料尽场地清，积极主动创建市文明标化工地。

19、严格执行施工进度计划，若乙方自身原因延误工期，每延误一天罚款1000元/栋，经甲方指出后无解决措施的，甲方将中止协议，并按已完成工程量的工程款80%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用

20、因质量原因勒令退场的，按完成工程量80%结算，甲方不承担其它任何费用。

十 违约和争议

如发生违约和争议，甲乙双方协商不成，应提交 仲裁委员会按该仲裁会规则进行仲裁，或提交 人民法院申请判决。仲裁结果或判决结果，对甲乙双方均有约束力。

十一 其他

1、本协议一式肆份，甲方叁份，乙双一份，协议双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。

2、协议未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方：____________

乙方：____________

代表(签字)：______

代表(签字)：______

电话：______

电话：______

身份证号：

年 月 日 年 月 日

个人劳务分包合同 篇7

合伙人（以下简称甲方）：

身份证号码:

住址：

合伙人（以下简称乙方）：

身份证号码:

住址：

甲乙双方经平等协商，本着互利共赢、相互尊重、合作久远的目的，就合伙承包XX院2#、9#、10#楼及XX项目3#、4#、9#、15#楼工程事宜达成一致意见，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目内容和范围以甲方与徐XX、刘XX签订的《脚手架班助分包施工合同》确认的建设项目内容和范围为准。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资方式及比例

1、乙方现金出资5万元，由乙方分两次交给甲方，由甲方用于支付工人工资。

2、甲方不得将乙方出资挪作他用，否则向乙方支付违约金1万元；

3、甲乙双方在项目所在地建立共有账户便于日后工程款的结算。

五、盈余分配

乙方按照甲方与徐XX、刘XX签订的XX院2#、9#、10#楼《脚手架班助分包施工合同》中的工程量及XX项目3#、4#、9#、15#楼《脚手架班助分包施工合同》中的工程量，以每平方米2元享有工程利润。工程量以最终工程量结算为准。上述利润在甲方收到工程款后三日内，甲方支付给乙方。

六、退伙

合伙期间原则上不得退伙；如遇特殊原因确需退伙的，需经甲乙双方协商同意。

七、项目日常管理

1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目攻关、催收工程款及关系协调并参与项目日常管理。

2、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定。

3、工程款统一汇入以下账户内

账户：

甲方没有合理理由，也没有乙方协商同意，工程款汇入其他账户，甲方应向乙方支付违约金2万元。

八、合伙期满

合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，甲方应将乙方应得的利润按照本协议第五条的约定付清。

九、违约责任

1、合伙人一方违反本协议其他约定，给另一方造成损失的，支付违约金2万元。

十、本协议一式两份，甲乙各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

担保人：

年4月10日

个人劳务分包合同 篇8

劳务分包合同护坡

随着社会的发展和城市化的进程，越来越多的道路和建筑需求对环境保护提出了更高的要求。护坡工程是在保护土地和离水面岸的基础设施，以及防止自然灾害对公路、铁路和水坝等工程造成的伤害的过程中进行的。同时，护坡工程还包括对土壤质量和水资源的保护。劳务分包合同作为提高工程效率和质量的一种重要策略，在护坡工程中发挥着关键作用。

护坡工程需要耗费大量的劳动力和材料。因此，在实施护坡工程时采用劳务分包合同是一种可行的选择。劳务分包是一种分开劳动力和管理的方法。在劳务分包合同中，施工单位利用自己的专业知识和技能，在合同规定的时间内，完成施工单位在合同范围内提供的服务。

劳务分包合同护坡对防治水土流失、改善土壤状况、提高土地利用率、增加景观效果等方面的效果显著。因此，在实施劳务分包合同护坡时，需要遵循一定的技术规范和工作规程，以确保质量和进度的稳定和可靠性。

劳务分包合同护坡的实施需要具备一定的技术和人员要求。施工单位应当有专业的技术人员，具有施工前的设计能力、施工过程中的技术能力和施工后的验收能力。同时，施工单位应该采购和使用符合标准的工程材料，根据施工需要合理调配施工用品和设备，以确保施工质量。

劳务分包合同护坡也有一定的限制和不足之处。其中，最突出的是劳动力缺乏和技术水平较低的问题。由于护坡工程需要大量的人力，因此对于劳务分包施工单位的劳动力和技术水平有一定的要求。另外，由于护坡工程在应对自然环境变化方面没有天然优势，因此在应对大自然侵袭方面存在较为困难的问题。

总的来说，劳务分包合同在护坡工程中的应用率越来越高，这表明其在实施护坡工程中的作用已被广泛认可和接受。尽管存在一些不足之处，但随着技术的发展和人员的培训，劳务分包合同护坡的效果还将进一步提高。

个人劳务分包合同 篇9

A、 劳动纪律，遵守安全操作规程采取的措施： 乙方要严格执行甲方制定的《施工安全管理手册》中的各项制度，按照要求对进行三级安全教育，对教育合格的施工人员编制施工人员名册，报项目经理审批。乙方施工人员应填写三级安全教育记录卡后方可上岗，记录卡作为施工人员安全档案。 加强规范化管理，进行各项安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行各项安全技术方案。 乙方每天上班前，召开班前交底会，由班组长布置当天的施工任务、安全操作要求和应注意的安全文明事项，并要求施工人员严格执行安全操作规程。 乙方定期检查和维护施工现场的各种施工器具和劳动保护用品，确保其安全有效。B、 甲方安全检查措施： 项目经理经常检查各级管理制度的实施情况。 专兼职安全员对项目安全工作实施动态管理和日常检查。 对乙方实施定期不定时安全检查。认真处理检查发现的问题，属严重违章的进行处罚。C、 乙方施工作业标准化、规范化及防火措施； 根据安全技术交底的要求和安全操作规程进行施工作业，强化职工的安全施工意识。电工、电焊工无证不得上岗。 遵守各项安全防火规章制度。保护好消防设施，落实专人负责管理。 施工现场严禁明火作业，因施工需要明火作业的，按照动火管理制度的要求，履行申报、批准、监督手续。 木制作、油漆施工作业面上必须布置足够的灭火器材。 施工现场应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》，《建筑施工安全检查标准》，《建设工程安全生产管理条例》等规定，如发现违规，违章，甲方有权给于200-3000元不等的罚款;情节严重并造成不良影响和严重后果的将给予重罚。

以上就是《个人劳务分包合同集合9篇》的全部内容，想了解更多内容，请点击劳务分包合同查看或关注本网站内容更新，感谢您的关注！

文章来源：http://m.jab88.com/j/173783.html

更多